长春工程学院自考本科建设工程合同复习资料 04231

发布日期:2014-06-16 点击次数:2238

一、单项选择题
1、要约人要撤销要约，撤销要约通知到达对方的时间是（对方发出承诺通知之前）。
2、合同中当事人约定了违约金，也约定了定金。合同履行过程中发生违约后（未违约一方可选择定金或违约金要求对方赔偿）。
3、在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是（保护施工现场地下管线）。
4、由于异常恶劣的气候条件造成的停工是（可原谅延期但不给补偿费用）。
5、施工招标文件的内容一般不包括（资格预审条件）。
6、债权人决定将其债权债务一并转让给第三人时（须经对方同意）。
7、行为人没有代理权、超越代理权或代理权终止后以被代理人名义订立的合同，属于（效力待定合同）。
8、承包人要求发包人“延长工期，推迟竣工日期”属于（工期索赔）。
9、施工招标的公告属于（要约邀请）。
10、依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期接受货
物时，遇价格上涨，应（按新价格执行）。
11、甲公司向乙公司提出购买1000吨钢材，每吨价格3000元，乙公司同意供1000吨钢材，但认为价格太低，要求每吨提高到3200元，甲公司表示同意，乙公司的行为属于（要约）。
12、公开招标与邀请招标，在招标程序上的主要差异之一表现为是否（进行资格预审）。
13、对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于（3家）。
14、公开招标在开标时，应当由（招标人主持，所有投标人均应参加）。
15、在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠工程款，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（解除合同）。
16、某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同
条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交（索赔意向通知）。
17、关于开标程序的说法正确的是（开标由招标人主持）。
18、某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商就将钢材卸货于施工现场，在使用前发现钢材数量出现较大短缺，承担钢材损失应由（发包人）。
19、施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为（承包人的索赔要求已成立）。
20、已竣工工程交付使用之前负责成品保护工作的是（施工单位）。
21、由于当事人的疏忽合同见风使舵未约履行期限，事后双方又没能就履行期限的时间达成一致形成补充协议，则（债权人可以随时要求履行，但应给对方必要准备时间）。
22、当事人行使不安抗辩权的法律效果是（中止履行合同）。
23、总包单位依法将建设工程分包时，分包工程发生的质量问题，应（由总包单位与分包单位承担连带责任）。
24、合同转让属于（主休变更）。
25、债务人决定将合同的义务转让给第三人时（应当经债权人同意）。
26、当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方（可要求仲裁机构予以适当减少）。
27、按照施工合同文体的规定，承包人应当完成的工作是（做好施工现场地下管线的保护工作）。
28、公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（是否进行资格预审）。
29、建设工程施工招标确定中标单位的是（招标单位）。
30、要求发包人“补偿费用损失、调整合同价格”属于（费用索赔）。
31、自招标文件开始发出之日起，至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（20天）。
32、一般认为，投标是一种（要约）。
33、下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（施工单位施工机械损坏）。
34、甲公司向乙公司提出购买1000吨钢材，每吨价格3000元，乙公司同意供1000吨，但认为价格太低，要求每吨提高到3200元，甲公司表示同意，乙公司的行为属于（要约）。
35、《合同法》规定，当事人在合同中既约定违约金又约定定金，一方违约时，对方（可以选择适用违约金或定金）。
36、某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人（应赔偿承包人的损失，相应顺延工期）。
37、建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则（项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效。）
38、监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时（取得业主书面同意后才能调换）。
19、下列关于招标程序的表述，正确的是（成立招标组织、发售招标文件、踏勘现场、答疑会）。
40、建设工程委托监理合同的履行中，监理人因过失造成工程重大事故后，向委托人赔偿的原则是（赔偿不应超过除去税金的监理酬金总额）。
41、某合同采用抵押作为合同担保方式时，不可以作为抵押物的是（股票）。
42、当事人将财或物作为担保而不需转移对方的是（抵押）。
43、在监理合同的履行期间，因监理单位的过失给业主造成经济损失20万元，该合同中业主向监理单位支付的监理酬金总额为10万元，监理单位缴纳的税金为1万元，监理单位承担的赔偿责任不应超过（9万元）。
44、承担违约责任采用（严格责任原则）。
45、在施工合同中，属于承包人应当完成的工作是（保护施工现场地下管线）。
46、债权人决定将其债权转让给第三人时（无须经对方同意，但应通知对方）。
47、抵押与质押的区别主要在于（担保财产是否转移占有）。
48、承包人要求发包人“延长工期，推迟竣工日期”属于（工期索赔）。
49、负责组织施工竣工验收的是（发包人）。
50、依据《合同法》的规定，执行政府定价或政府指导价的合同，合同当事人一方逾期交货时，遇价格上涨，应（按原价格执行）。
52、公开招标与邀请招标，在招标程序上的主要差异之一表现为是否（进行资格预审）。
53、对一个邀请招标的工程，参加招标的单位不得少于（3家）。
54、招标人明确地将定标的权利授予评标委员会时，决定中标人的应是（评标委员会）。
55、合同法规定的“不安抗辩权”的享有者是（先履行义务方）。
56、依据施工合同示范文本，当施工过程中发生不可抗力，致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失，承担该损失应由（发包人）。
58、关于开标程序的说法正确的是（开标由招标人主持）。
59、某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理，按照合同条款的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师递交（索赔意向通知）。
60、工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格，这种情况下，承包人的实际竣工日期应为（承包人修改后提请发包人验收的日期）。
61、在施工合同的履行中，如果建设单位拖欠，经催告后在合理的期限内仍未支付，则施工企业可以主张（解除合同，但应当通知对方）。
62、下列关于联合体共同投标的说法，正确的是（两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标）。
63、《合同法》规定，要约生效条件为（要约到达受要约人）
64、保证合同的当事人是指（保证人和债权人）。
65、某施工合同约定，建筑材料由发包人供应。材料使用前需要进行检验时，检验由（承包人负责，检验费用由发包人承担）。、
66、施工合同示范文本规定，承包商递交索赔报告28天后，工程师未对此索赔要求作出任何表示，则应视为（承包人的索赔要求已成立）。
67、按照《担保法》的规定，下列财产中可以作为抵押物的是（抵押人依法有权处分的国有土地使用权）。
68、当事人将财或物和为担保而不需转移对方的是（抵押）。
69、负责组织施工竣工验收的是（发包人）。
70、招标人明确地将定标的权利授予评标委员会时，决定中标人的是（评标委员会）。
71、下列对不可抗力发生后，合同责任的描述中错误的是（承包人的人员伤亡损失由发包人负责）。
72、评标委员会是由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不少于（2/3）。
73、合同法规定的“不安抗辩权”的享有者是（先履行义务方）。
73、合同一方当事人通过资产重组分立为两个独立的法人，原法人签订的合同（仍然有效）。
75、工程项目不允许采取的招标方式是（议标）。
76、建设工程委托监理合同的标的是（服务）。
77、合同的主体是（自然人、法人和其他组织）
78、施工招标的广告属于（无效承诺）
79、当事人在订立合同过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失，应当承担（缔过过失责任）。
80、依据合同法规定，当事人可以请求法院或仲裁机构撤销该合同的是（一方以欺诈手段）。
81、由于当事人疏忽，合同内未约定支付货币地点，事后双方又没有就履行地点达成一致，则（在接受货币一方所在地履行）
82、按照施工合同文本的规定，承包人应当完成的工作是（做好施工现场地下管线的保护工作）。
83、施工合同文本规定，承包人要求的延期开工应（工程师批准）。
84、承包商按照监理工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修改、重新隐蔽的费用的损失和工期处理为（费用和工期损失全部由承包商承担）。
85、施工合同文本规定，发包人供应的材料设备在使用前检验或试验的（由承包人负责，费和由发包人承担）。
86、施工合同文本规定，施工中遇到有价值的地下文物后，承包商应立即停止施工并采取有效保护措施，对打乱施工计划的后果责任是（发包人承担保护措施费用，工期予以顺延）。
87、实际施工竣工日期为（承包方递送竣工验收报告日期）。
88、已竣工工程交付使用之前负责成品保护工作的是（施工单位）。
90、按照招投标公开程度的不同，我国工程施工招标分为（公开招标和邀请议标）。
91、监理工程师通知承包商进行工程量计量后，承包商在约定时间未派人参加，则（监理工程师单独计量有效）。
92、承包商签订合同后，将合同的一部分分包给第三方承担（应征得业主同意）。
93、开标地点应当为（招标方件中预先确定的地点）。
94、招标投标法规定开标的时间应当是（提交投标文件截止时间的同一时间）。
95、公开招标的邀请招标在招标程序上的差异为（是否进行资格预审）。

二、多项选择题

1、属于可以顺延的工期延误有（发包方不能按合同约定支付预付款，使工程不能正常进行）（工程量增加）（发包方不能按专用条款约定提供施工图）（设计变更）。
2、缔约过失责任的构成必须具备的条件包括（缔约一方有损失）（缔约当事人有过错）。、
3、当债务人履行合同的行为可能对债权人造成损害时，债权人可以依法行使撤销权，债务人的这类行为包括（放弃对其他人的到期债以）（无偿转让财产）。
4、合同履行中，承担违约责任的方式包括（继续履行）（采取补救措施）（赔偿损失）。
5、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，因为不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括（工程本身的损害）（由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害）（第三人财产损失）。
6、合同担保的方式有（保证）（抵押）（质押）。
7、工程建设监理委托合同的当事人有（发包人）（监理单位）。
8、工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务的内容包括（正常的监理工作）（附加工作）（额外工作）。
9、按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，后果责任包括（设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金）（设计工作不足一半时，按该阶段设计费的一半支付设计费）（设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费）。
10、建设工程施工分包合同的当事人是（承包人）（分包单位）。
11、下列有关确定变更价款的做法，正确的有（变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告）（工程师在规定时间内对承包人的要求作出确认）（工程师无正当理由未在规定时间内作出答复，视为承包人的要求已被确认）。
12、《建设工程施工合同文本》的三个组成部分包括（协议书）（通用条款）（专用条款）。
13、合同的担保形式主要有（定金）（抵押）（留置）。
14、招标活动的基本原则有（公开原则）（公平原则）（公正原则）（诚实信用原则）。
15、委托监理合同示范文本中，监理人的权利包括（工程款支付的签认权）（施工技术方案的审核权）（工程建设有关协作单位组织协调）。
16、合同履行中，承担违约责任的方式包括（采取补救措施）（赔偿损失）（继续履行）。、
17、按照设计合同示范文本的规定，在设计合同的履行中，发包人要求终止或解除合同，后果责任包括（设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付定金）（设计工作不足半时，按该阶段设计费的一半支付设计费）（设计工作超过一半时，按该阶段设计费的全部支付设计费）。
18、在施工合同履行中，由于承包人的原因造成工程竣工结算价款不能及时支付，则（发包人有权要求交付工程）（发包人未要求交付工程的，承包人仍应承担工程照管责任）。
19、按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，属于发包人应完成的工作有（办理土地征用）（协调处理施工现场周围地下管线的保护工作）（提供施工现场的地下管线资料）。
20、《建设工程施工合同范本》的三个组成部分是（协议书）（通有条款）（专用条款）。
21、合同法规定，先履行义务方有确切证据证明，可以行使不安抗辩权的情形是（经营状况严重恶习化）（为了逃避债务转移财产或抽逃资金）（丧失商业信誉）。
22、甲决定将与乙签订合同中的义务转移给丙，按照合同法的规定（丙直接对乙承担合同义务）（丙可以对乙方使用权抗辩权）（甲对丙不履行合同的行为不承担责任）。
23、依照担保法规定，不能作为保证合同的担保人的是（幼儿园）（学校）（医院）。
24、属于无效合同的情况包括（合同标的实现损害社会公共利益）（与对方恶意串通损害第三人利益）。
25、在建设工程委托监理合同的履行中，监理人执行监理业务时可以行使的权力包括（批准施工合同承包人选定的分包人）（主持工程建设有关协作单位的组织协调）（审核承包人的索赔）
三、填空题
1、解决合同争执的司法途径可分为（仲裁）和（诉讼）
2、合同法规定的（不安抗辩权）是指按照合同规定履行合同方享有的中止履行义务的权利。
3、承包人在工程师变更确定后（14）天内，提出变更工程价款报告。
4、执行国家定价的经济合同，在合同规定的 付期限内国家价格调整时，逾期交货的，遇价格上涨时，按（原）价执行。
5、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为（5）人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于成员总数的（三分之二）。
7、中标通知书是由（招标人）签发。
8、要求发包人“补偿费用损失、调整合同价格”属于（费用）索赔。
9、甲乙共同协商同签订了一份定金合同，乙向甲预交定金50万元人民币，但甲在合同规定期限内履行合同，则甲应向乙支付人民币金额为（100）万元。
10、索赔按索赔的处理方式可以分为（一揽子）索赔和（单项）索赔。
11、监理工程主合同工程的开工令由（监理工程师）发布。
12、工程师就分包工程施工发布的任何指令应该发给（总承包商）
13、我国招标投标法规定，工程建设项目招标可以采取的招标的方式有（公开招标）和（邀请招标）。
14、执行国家定价的合同，在合同规定的交付期限内国家价格调整时，逾期提货的，遇价格上涨时，按（新价）执行。、
15、合同关系的主体有自然人（法人）和其他组织）。
16、无效合同是从（订立合同）时失去法律效力的。
17、招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起（30）天内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
18、招标人以招标公告方式邀请不特定的法人或者其他组织投标是（公开招标）。
19、订立合同的过程分为（要约）和（承诺）。
20、根据被代理人的委托授权而产生的代理权被称为（委托代理）。
21、自招标文件开始发出之日起，至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（20天）。
22、承包人在（工程竣工验收之前），与发包人签订质量保修书，作为合同附件。
23、承包人要求发包人“延长工期，推迟竣工日期”属于（工期）索赔。
24、联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担（连带责任）。
25、FIDIC是（国际咨询工程师联合会）的缩写。
26、承包人应在（工程竣工验收之前），与发包人签订质量保修书，作为合同附件。
27、中标通知书是由（招标人）签发。
28、监理工程承包人发出索赔意向通知后，由（工程师）在一定期限内处理该项索赔。
29、招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标是（邀请招标）。
30、联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担（连带责任）。
31、分包商在施工中受到非自己应承担责任原因事件的干扰而受到损害时，他应向（总承包商）提交索赔报告。
32、某一合同约定的定金为2000元，由于接受定金方的违约而使合同被迫终止，则他应返还给对方的金额为（4000元）。
33、合同法规定的|“不安抗辩权”是指按照合同规定（行履行义务一方）享有的中止履行义务的权利。
34、订立合同的过程分为（要约）和（承诺）。
35、索赔按索赔的目的可以分为（工期）索赔和（费用）索赔。
36、解决合同争执的司法途径可分为（仲裁）和（诉讼）。
四、概念题
1、监理合同：工程发包人将项目建设过程中与第三方所签订的合同履行管理任务，以合同方式委托监理人负责监督、协调和管理而订立的合同。
2、违约责任：合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时应当承受的不利于其的法律后果。
3、施工合同专用条款：专用条款是发包人与承包人根据法律、行政法规规定，结合具体工程实际、经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修改。
4、公开招标：由招标人在报刊、民子网络或其它媒体上刊登招标公告，吸引众多企业单位参加招标竞争，招标人从中择优选择中标单位的招标方式。
5、综合索赔：对整个工程（或某项工程）中所发生的数起索赔事项，综合在一起进行索赔。
6、缔约过失责任：当事人因故意或者过失违反合同义务致使合同不能产生效力，应当承担的民事责任。
7、抵押：债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方试。
8、承诺：承诺是对要约的接受，是指受要约人接受要约中的全部条款，向要约人作出的同意按要约成立合同的意思表示。
9、固定价格合同：双方在专用条款内约定合同价款包含的风险范围和风险费用的计算方法，在约定的风险范围内合同价款不再调整。
10、无效合同：虽经当事人协商成立，但因不符合法律要求而不予以承认和保护的合同。
11、合同：指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。
12、费用索赔：要求发包人补偿费用损失，调整合同价格，弥补经济损失。
13、邀请招标：这种方式不发布招标广告，业主根据自己的经验和所掌握的各种信息资料，向有承担该项工程施工能力的三个以上（含三个）承包商发出投标邀请书，收到邀请书的单位可以不参加投标。
14、资格预审：工程项目正式投标前，对投标人进行的资信调查，以确定投标人是否有能力承担并完成该工程项目。
15、违约金：指当事人一方违反合同时应当向对方支付的一定数量的金钱或财物。
16、代位权：债务人怠于行使其对第三人（次债务人）享有的到期债权，使债权人的债权有不能实现的危险时，债权人为了保障自己的债权而以自己的名义先使债务人对次债条人的权利。
17、工程索赔：在工程合同履行过程中，合同当事人一方因非自身责任或对方不履行或未能正确履行合同而受到经济损失或权利损害时，通过一定的合法程序向对方提出经济或时间补偿的要求。
18、成本加酬金合同：合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法 。
19、不平衡报价：在总价基本确定的前提下，如何调整项目的各个子项的报价，以期既不影响总报价，又中在标后又可以获取较好的经济效益。
20、资格预审：工程项目正式投标前，对投标人进行的资信调查，以确定投标人是否有能力承担并完成该工程项目。
21、工期索赔：由于非承包人自身原因造成拖期的，承包人要求发包人延长工期，推迟原规定的竣工日期，避免违约误期罚款等。
22、定金：合同当事人在合同订立进或合同履行前，为了保证合同的履行而给付另一方一定款项的一种担保方式。
23、成本加酬金合同：合同价款包括成本和酬金两部分，双方在专用条款内约定成本构成和酬金的计算方法 。
五、简答题
1联合体投标有什么要求？
 联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力，相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，并就中标项目向招标人承担连带责任。
2、无效合同的法律后果有哪些？
合同被确认无效后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的应当赔偿对方因此所受到的损失，当事人恶意串通，损害国家、集体利益或者第三人利益的，因此取得的财产收归国家所有或者返还给第三人。
3、索赔的程序有哪些？
发出索赔意向通知，索赔资料的准备，工程师审核索赔报告，工程师与承包人协商补偿额和工程师索赔处理意见，业主审查索赔处理，承包人索赔结果的处理。
4、施工投标中如何进行不平衡报价？
1）对能早期结帐收回工程款的项目的单价可报以较高价，以利于于资金周转；对后期项目单价可适当降低。2）估计依据工程量可能增加的项目，其单价可提高；而工程量可能减少的项目，单价应降低3）施工图内容不明确或有错误，估计修改后工程量要增加的，其单价可提高。4）没有工程量而只需填报单价的项目，其单价宜高，这样既不影响总的投标价，又可多获利。5）对于暂定项目，其实施的可能性大的可定高价，估计该工程不一定实施的则可定低价。
5、施工招标技术性评审的内容。
施工方案的可行性；施工进度计划的可靠性；工程材料和机械设备供应的技术性能；施工质量的保证措施；技术建议和替代方案。
6、合同先履行一方针对后履行一方什么情况下可行使不安抗辩权？
后履行一方经营状况严重恶化；转移财产、抽逃资金，以逃避债务；丧失商业信誉，其他丧失或者可能丧失履行能力的情况。
7、施工投标中无效标包括哪些情况？
1）投标文件未按规定标志、密封、投标截止时间以后送达的投标文件；2）未经法定代表人签署或未加盖投标单位公章或未加盖法定代表人印鉴；3）投标文件标明的投标单位在名称和法律地位上与通过资格预审时不一致；4）未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；5）投标单位在一份投标文件中或对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明以哪个报价为准的。
8、法定解除合同的情况有哪些？
1）因不可抗力致使不能实现合同目的。2）履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务。3}当事人一方迟延履行主要债条，经催告后在合理期限内仍未履行。4）当事人一方迟延履行债条或者有其他违法行为致使不能实现合同目的。5）法律规定的其他情形。
9、邀请招标与公开招标的区别有哪些？
1）发布信息的方式不同，公开招标采用公告的形式发布，邀请招标采用投标邀请书的形式发布。2）选择的范围不同，公开招标针对的是一切潜在的对招标项目感兴趣的法人或者其他组织。3）竞争的范围不同，邀请招标竞争范围没有公开招标大，竞争程度也不如公开招标强。4）公开的程度不同，邀请招标的公开程度逊色一些。5）节省时间和费用，公开招标耗时较长，费用也比较高。
10、简述撤销权行使的几种情况？
债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产，对债权人造成损害的，债务人以明显不合理的低价转让财产，对债权人造成损害，并且受让人知道该情形的，债权人也可以请求人民法院撤销债务人的行为。
11、列举无效合同的几种情况？
1）一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益。2）恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益。3）以合法形式掩盖非法目的。4）损害社会公共利益。5）违反法律、行政法规的强制性规定。
12、因不可抗力导致的费用增加应如何分担？
1）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；2）发包人承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；3）承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。
13、简述缔约过失责任成立应当具备的条件。
1）缔结合同的当事人违反先合同义务2）当事人有过错。3）有损失。4）违反先合同义务与损失宽这间有因果关系。
14、提前竣工协议的性质和内容？
提前竣工协议，是合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施。发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。
15、什么情况下承包商可要求工期顺延？
1）发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件。2）发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款、致使施工不能正常进行3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行4）设计变更和工程量增加；5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时；不可抗力；
16、承包人索赔要求成立必须具备哪些条件？
1）与合同相比较，事件已经造成了实际的额外费用增加或工期损失。2）费用增加或工期损失的原因不是由于承包人自身的责任所造成。3）这种经济损失或权利损害不是由承包人应承担的风险所造成。4）承包人在合同规定的期限内提交了书面的索赔意向通知和索赔文件。
上述四个条件必须同时具备，承包人的索赔才能成立。
17、施工投标中无效标包括哪些情况？
施工投标中未按规定标志、密封，投标截止时间以后送达的投标文件；未经法定代表人签署或未加盖投标单位公章或未加盖法定代表人印鉴；投标文件标明的投标单位在名称和法律地位上与通过资格预审时不一致；未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；投标单位在一份投标文件中或对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪个报价为准的。
18、在什么情况下工期可以顺延？
发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件；发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款、致使施工不能正常进行；工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；设计变更和工程量增加；一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时，不可抗力。
19、承包人索赔要求成立必须具备哪些条件？
（1）与合同相比较，事件已经造成了承包人实际的额外费用增加或工期损失。（2）费用增加或工期损失的原因不是由于承包人自身的责任所造成。（3）这种经济损失或权利损害不是由承包人应承担的风险所造成。（4）承包人在合同规定的期限内提交了书面的索赔意向通知和索赔文件。上述4个条件必须同时具备，承包人的索赔才能成立。
六、案例题
案例1
某工程合同规定2004。10。30日竣工。在实际施工过程中，先后因下列原因导致关键线路中的工程延误47天：
1、2004年5月10日—5月19日因设计变更等候图纸停工10天；
2、2004年5月20—6月20日因承包商设备故障而停工31天；
3、2004年7月20—7月25日发生了合同规定的不可抗力事件而停工6天。
若停工每天造成承包商的损失为1.5万元。
问题：
（1）监理工程师应批准承包商顺延工期多少天，费用索赔多少元，为什么？
工期索赔设计变更10天，不可抗力6天，共16天，设计变更停工费用索赔=10*1.5=15万，不可抗力停工损失赔偿不能索赔。
（2）如果业主要求承包商在原定的工期内提前10天竣工，提前竣工协议应包含哪些内容？
提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。。
案例2
某工程由于工艺先进，技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求高，而且对工期的要求也比较紧迫。基于本工程的实际情况，业主决定仅邀请3家国有一级施工企业参加投标。招标工作内容确定为：发出投标邀请书；发放招标文件；投标预备会；组织现场踏勘；接收投标文件；开标；确定中标单位；评标；签定承发包合同；发出中标通知书。
（1）题中所列招标顺序不妥（1）。正确的顺序应当是：发出投标邀请书；发放投标文件；组织现场踏勘：投标预备会；接收投标文件；开标；评标；确定中标单位：发出中标通知书；签订承发包合同。
（2）施工招标文件一般包括：投标须知、合同条件、合同协议条款、合同格式、技术规范、投标书及投标书附录、工程量清单与报价表、辅助资料表、施工图纸及勘察资料。
案例3
某施工单位为某大型工程中标单位，承包工作范围包括土建、机电安装和装修工程。开工日期为2002年4月1日，合同工期为18个月。在施工过程，发生如下几项事件：
事件一：2002年4月，在基础开挖过程中，个别部位实际土质与甲方提供的地质资料不符造成施工费用增加2。5万元，相应工序持续时间增加了4天；
事件二：2002年5月施工单位为保证施工质量，扩大基础地面，开挖量增加导致费用增加3万元，相应工序持续时间增加了3天；
事件三：2002年8月份，进入雨季施工，恰逢20天大雨，造成停工损失2。5万元，工期增加了4天。
事件四：2003年2月份，在主体砌筑工程中，因施工图设计有误，实际工程量增加导致费用增加3。8万元，相应工序持续时间增加了2天；
上述事件中，除第三项外，其他工序均未发生在关键线路上，并对总工期无影响。
问题：请逐条说明施工单位对施工过程中发生的四项事件可否进行工期索赔和费用索赔，为什么？
（1）事件一费用索赔成立，工期不予延长。因为是业主的责任，费用索赔成立。事件一未发生在关键线路上，所以工期不予延长。（2）事件二费用索赔不成立，工期索赔不成立。该工作属于承包商自己采取的质量保证措施（3）事件三费用索赔不成立，工期可以延长因为异常的气候条件的变化承包商不应得到费用补偿（4）事件四费用索赔成立，工期不延长。因为设计方案有误，所以费用索赔成立；又因为该工作未在关键线路上，所以工期不予延长。
案例4
某监理公司承担了一体育馆施工阶段（包括施工招标）的监理任务。经过施工招标，业主选定A工程公司为中标单位。在施工合同中双方约定，A工程公司将设备安装、配套工程和桩基工程的施工分别分包给B、C和D三家专业工程公司，业主负责采购设备。该工程在施工招标和合同履行过程中发生了下述事件：
施工招标过程中共有6家公司竞标。其中F工程公司的投标文件在招标文件要求提交投标文件的截止时间后半小时送达；G工程公司的投标文件款密封。
问题：
（1）评标委员会是否应该对这两家公司的投标文件进行评审？为什么？
对G、F不评定，F公司逾期送达的投标文件视为废标，应予拒收。
（2）桩基工程施工完毕，已按国家有关规定和合同约定做了检测验收。监理工程师对其中5号桩的混凝土质量有怀疑，建议业主彩钻孔取样方法进一步检验。D公司不配合，总监理工程师要求A公司给予配合，A公司以桩基为D公司施工为由拒绝。A公司的做法妥当否？为什么？
A公司的做法不妥，因A公司与D公司是总分包关系，A公司对D公司的施工质量问题承担连带责任，故A公司有责任配合监理工程师的检验要求。
（3）业主采购的配套工程设备提前进场，A公司派人参加开箱清点，并向监理工程师提交因此增加的保管纲支付申请。保管费由谁支付？为什么？
业主应承担。业主供应的材料设备提前进场，导致保管费用增加，由业主承担因此发生的保管费用。
（4）业主负责采购的设备到场后与承包商共同清点后入库，使用前发现丢失，谁负责赔偿，为什么？
承包方负责赔偿，业主供应的材料设备经清点移交，承包方负责保管。
案例5
某业主拟建设一个工厂项目，与施工单位按《建设工程施工合同文本》签订了工程施工合同，工程未进行投保。但在工程施工过程中受到台风不可抗力的袭击，造成了相应的损失，施工单位在合同规定的有效期内提出了索赔要求，并附有索赔有关的资料和证据。施工单位提出的索赔要求如下：
（1）已建分部工程遭受不同程度的破坏，损失合计20万元，应由业主承担修复的经济责任，施工单位不再承担。工程本身的损害、由发包人承担（2）施工单位进场的正在使用机械、设备受到损害，造成损失合计10万元；由于停工造成台班损失5万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任，工人窝工费4万元，业主应予支付。承包人机构设备损坏及停工损失，由承包人承担
（3）施工人员因此而有人受伤，医疗及补偿合计5万元，此外工程还造成一路人受伤，医疗及补偿金合计3万元，业主都应予以赔偿。施工单位人员受伤由承包人负责，路人负伤由发包人负责。（4）因台风造成现场停工7天，要求合同工期顺延7天。停工工期可顺延（5）由于工破坏，施工单位按业主要求清理现场，费用合计3万元，业主应予以支付。
问题：就施工单位以上提出的各项索赔是否成立？为什么？工程所需清理费，由发包人承担。
案例6
有一重点工程，概算已经主管部批准，施工图设计及有关技术资料齐全，但征地手续尚未全部办完，现决定对工程项目进行施工招标。业主在发放招标文件后，即召开了投标预备会，对投标单位所提出的问题作了书面解答，并将解答书面材料送达投标单位，接着业主组织各役标单位进行了施工现场踏勘。
在投标文件的编制与递交阶段，某投标单位在封口处加盖了本单位公章和项目经理签字后，在投标截止日期前一天上午将投标文件报送业主。次日（即投标截止日当天）下午，在规定的开标时间前1小时，该投标单位又递交了一份补充资料，其中声明将原报价降低4%。但招标单位的有关工作人员认为投标单位投标后不能修改投标文件，因而拒收投标单位的补充资料。
答：该项目施工招标和招标程序中存在如下问题：1）本项目施工场地工作尚未全部完成，不具备施工招标的条件，不能进行施工招标2）投标预备会应放在施工现场踏勘后。3）招标单位的有关工作人员不应拒收承包商的补充资料，因为承包商在投标截止时间之前可以修改投标文件，补充资料也是投标文件的有效组成部分。4）应由招标人（招标单位）主持开标会，不应由市招标办工作人员主持。5）资格审查应在投标之前进行，公证处人无权对承包商资格进行审查。6）公证处人员确认所有投标文件均为有效标书是错误的，因为该承包商的投标文件有单位公章和项目经理签字，而无法定代表人印鉴，应作为废标处理。
案例7
（一）某钢盘混凝土结构住宅，业主与施工单位，监理单位分别签订了施工合同，监理合同。施工单位将土方开挖，外墙涂料与防水工程分别分包给专业性公司，并分别签订了分包合同。合同规定2003年3月1日开工，2004年4月1日竣工，工程造价3000万元。
（1）总包单位于2月25日进场，进行开工前准备工作，电力部门通知施工用变压器要到3月8号才能安装完毕，施工单位因此要求工期顺延七天。
问：此项要求是否成立？根据是什么？
成立，因为此责任属于业主责任，将施工所需的电接至专用条款约定地点是业主应该做的工作并非承包产贩责任。
（2）土方公司（分包人）在基础开挖中遇到地下方物，采取了必要的保护措施。为此刻部包单位请他们向业主索赔，是否恰当？为什么？
不恰当，因为土方公司是分包单位，与业主没有合同关系，只能向总包商索赔
（3）监理工程师检查了承包商的钢筋绑扎程，并按合格签证验收。但是事后又提出重新检验的要求，承包商认为临理工程师已验收合格，不同意重新检验。监理工程师指令承包商对模板进行剥离，以便重新检验。检查结果发现不合格。
问题1）承包商不同意重新检验对吗？为什么？
问题2）监理工程师重新检验后发现质量不合格所发生的费用损失和工期延误如何处理？
答：问题1）承包商不同意重新检验不对，无论监理工程师是否进行验收，当其要求对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离，并在检验后重新覆盖或修复。
问题2）监理工程师重新检验后发现质量不合格，由承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延。
案例8
某房地产公司计划在北京开发某住宅项目，采有公开招标的形式，有A、B、C、D、E5家单位在上午11：00送达。各单位均按招标文件的规定提供了投标保证金。
在上午10点25分，B单位向招标人递交了一份投标价格下降5%的书面说明。
在开标过程中，招标人发现C单位的标袋密封处仅有投标单位公章，没有法定代表人印章或签字。
问题：
（1）C单位，E单位投标是否有效？为什么？B单位向招标人递交的书面说明是否有效？为什么？
答：C、E两家标书为无效标。（2分）C单位因投标书只有单位公章未有法定代表人印章或签字，不符合招投标法的要求，为废标（2分）；E单位未能在投标截止时间前送达投标文件，按规定应作为废标处理（2分）。B单位向招标人递交了书面说明有效（2分）。根据规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回自己的投标文件，补充、修改的内容作为投标文件的组成部分（1分）。
（2）废标的条件有哪些？
下列情况为废标：
1）投标文件未按规定标志、密封；（1分）
2）未经法定代表人签署或未加盖投标单位公章或未加盖法定代表人印鉴；（1分）
3）投标文件标明的投标单位在名称和法律地位上与通过资格预审时不一致；（1分）
4）未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；（1分）
5）投标单位在一份投标文件中或对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明以哪个报价为准的；（1分）
6）投标截止时间以后送达的投标文件。（1分）
案例9
某建筑公司（乙方）于某年5月20日签订了建筑面积为4600㎡工业厂房的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。甲乙双方合同约定6月11日开工，6月20日完工。在实际施工中发生了如下几项事件：
在施工过程中，因租赁的挖掘机出现故障，造成停工2天。
因业主延迟8天提交施工图纸，造成停工8天。
在基抗土方开挖过程中，因遇软土层，接到监理工程师停工5天的指令，进行质地复查。
接到监理工程师的复工令，同时提出基抗开挖深度加深2m的设计变更通知单，由此增加土方开挖量1000m3。（计划每天开挖混凝土方量500m3）
接到监理工程师的指令，同时提出混凝土基础加深2m的设计变更通知单，由此增加基础混凝土浇筑量800 m3。（计划每天混凝土浇筑量为200 m3）
问题：
（1）上述哪些事件建筑公司可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以向厂房要求索赔，并说明原因。
事件一：不能提出索赔要求，因为租赁的挖掘机出现故障，必承包商的责任。事件二：可提出索赔要求，因为延尽提前施工图纸属于业主应承担的责任。事件三：可提出索赔要求，因为地质条件变化属于来主应承担的责任。事件四：可提出索赔要求，因为这是由设计变更引起的。业就应承担责任事件五：可提出索赔要求，因为这是由设计变更引起的，业主应承担的责任。
（2）每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔多少天？
事件二：可索赔工期8天。事件三：可索赔工期5天。事件四：可索赔工期2天。1000 m3÷200 m3=2天事件五：可索赔工期800 m3÷200 m3=4天）可索赔工期19天（8天+5天+2天+4天=19天）
案例10
某国家大型水利工程，由于工艺先进，技术难度大，对施工单位的施工设备和同类工程施工经验要求，而且对期的要求也比较紧迫。基于本工程的实际情况，业主决定仅邀请3家国有一级施工企业参加投标。
投标工作内容确定为：发出投标邀请书；发放招标文件；投标预备会；组织现场踏勘；接收投标文件；开标；确定中标单位；评标；签定承发包合同；发出中标通知。
问题：
（1）地述招标工作内容的顺序用为招标工作先后顺序是否妥当？如果不妥，请重新新排序。
题中所列招标顺序不妥。正确的顺序应当是：发出投标邀请书；发放招标文件；组织现场踏勘；投标预备会；接收投标文件；开标。评标；确定中标单位；发出中标通知书；签订承发包合同。
（2）工程建设项目施工招标文件一般包括哪些内容？
    施工招标文件一般包括：投标须知、合同条件、合同协议条款、合同格式、技术规范、投标书及投标书附录、工程量清单与报价单、辅助资料表、施工图纸及勘察资料。

上一条：长春工程学院自考本科工程项目管理复习资料 04231
下一条：建筑工程合同